上海市商品房购买预售合同甲方（卖方）：______________________住所：______________________________邮编：______________________________营业执照号码：______________________资质证书号码：______________________法定代表人：________________________联系电话：__________________________委托代理人：________________________联系电话：__________________________乙方（买方）：______________________国籍________________________________性别：______________________________出生年月：__________________________住所（址）：________________________邮编：______________________________身份证／护照／营业执照号码：________联系电话：__________________________委托代理人：________________________住所（址）：________________________联系电话：__________________________乙方（买方）：______________________国籍：______________________________性别：______________________________出生年月：__________________________住所（址）：________________________邮编：______________________________身份证／护照／营业执照号码：________联系电话：__________________________委托代理人：________________________住所（址）：________________________联系电话：__________________________甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方购买甲方预售的《_______________》________内销商品房事宜，订立本合同。第一条甲方通过______________方式取得___________区／县_____________地块土地使用权，并依法登记取得房地产权证，证书号为：___________，土地面积为：___________土地用途为：___________，土地使用期限自_____年月_____日至_____年_____月_____日止。甲方经批准，在该地块上投资建造《__________》（暂定名／现定名）内销商品房，主体建筑物的建筑结构为_______________结构，建筑物地上层数为层。建设工程规划许可证号为_______________。上述内销商品房已具备《上海市房地产转让办法》规定的预售条件，经_________局批准上市预售（预售许可证编号：_______）。第二条乙方向甲方购买__________路__________《__________》_____幢号）_____层_____室（以下简称该房屋）。据甲方暂测该房屋建筑面积为平方米：其中套内建筑面积为___平方米、公用分摊建筑面积为___平方米，该房屋相应占有的土地使用权分摊面积为_____平方米。该房屋平面图见本合同附件一；该房屋建筑结构、装修及设备标准见本合同附件二；该房屋相关情况说明（抵押关系、租赁关系、相邻关系等）见本合同附件三；该房屋的使用公约或有关承诺书见本合同附件四。第三条乙方购买该房屋每平方米房屋建筑面积单价为_____币_____元（大写）：__________根据甲方暂测的房屋建筑面积，乙方购买该房屋的总房价款暂定为_____币__________元（大写）：___________第四条乙方购买该房屋的总房价款是指该房屋所有权和该房屋占用范围内土地使用权的总价格。本合同约定的总房价款除房屋建筑面积的暂测与实测不一致的原因外，不再作变动。第五条在该房屋交付时，房屋建筑面积以上海市房屋土地管理局认定的测绘机构实测面积为准，如甲方暂测面积与实测面积不一致时，除法律、法规、规章另有规定外按下列约定处理：1．暂测面积与实测面积的误差不超过＋_____%（包括＋_____%）时，本合同约定的总房价款保持不变。2．暂测面积与实测面积的误差在＋_____%以上至＋_____%（包括＋_____%）时，超出＋_____%部分按该房屋每平方米建筑面积单价计算多退少补。3．暂测面积与实测面积的误差超过＋__%），甲方同意乙方有权终止本合同。甲方在收到乙方关于终止本合同的书面通知后___天内将乙方已支付的房价款（包括利息，利息按_____利率计算）全部退还乙方。该房屋相应占有的土地使用权分摊面积如发生变化。该房屋总房价款保持不变。第六条乙方应当按以下时间如期足额将房价款直接汇入甲方的预售款监管银行（预售款监管银行：____，帐户名称：______、帐号：__________）：1．_____年_____月_____日前／建设工程进度到_____支付全部房价款的_____％，计_____币_____元。（大写）：_________________________乙方在签订本合同前支付给甲方的定金__________元（大写）：_____________________可冲抵房价款。2．_____年_____月_____日前／建设工程进度到_____支付全部房价款的_____％，计_____币_____元。（大写）：____________________3．_____年_____月_____日前／建设工程进度到_____支付全部房价款的_____％，计_____币_____元。（大写）：____________________4．_____年_____月_____日前／建设工程进度到_____支付全部房价款的_____％，计_____币_____元。（大写）：____________________5．_____年_____月_____日前／建设工程进度到_____支付全部房价款的_____％，计_____币_____元。（大写）：____________________6．最后一期房价款支付日期为____年____月____日前／建设工程进度到房屋竣工可交付使用支付全部房价款的__％，计__币__元。（大写）：____________________________甲方的建设工程进度延期，乙方的付款日期也相应顺延。乙方凭预售监管银行出具的建设工程进度证明和付款通知书付款。第七条乙方如未按合同约定的时间付款，甲方有权按逾期应付款向乙方追索逾期利息，逾期利息自本合同的应付款期限之第二天起算至实际付款之日止，利息按____利率计算。逾期超过____天后，甲方有权选择下列第____种方案追究乙方的违约责任：1．乙方除支付逾期利息外，还应按逾期应付款的____%向甲方支付违约金，合同继续履行。2．甲方有权单方面书面通知乙方终止合同，乙方应在接到书面通知之日起天内按逾期付款的____%向甲方支付违约金。甲方实际经济损失超过乙方支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额部分由乙方据实赔偿。
暴风游戏网还为您提供以下相关内容希望对您有帮助：
上海新房的预售合同合法吗
商品房预售合同所具备的法律约束效力极为强烈，若有任一方违反了预售合同条款，则须承担相应的法律义务及责任。商品房预售合同是指由商品预售方与预购方双方在协商一致的基础上签订的合约，商定内容为预售方承诺在约定时间内将已经事先建成的商品房所有权移交给预购方，同时，预购方以支付定金或部分房款及按...
购房预售合同是购房合同吗
商品房买卖合同中的“预售”即购买房产的合约，而商品房预售合同则是由商品房预售商与潜在购房者双方共同协定的一份文件，它明确规定了预售方必须在约定时间内向预购方转移建成后的商品房产权，同时预购方可向预售方支付定金或部分房款，并按照约定俗成的方式接收商品房。商品房预售合同所涉及的标的物是正在...
购房合同写个预售合法吗
商品房预售合同具备深远的法律效力，若有任何一方违反此类预售合约，均须承担相应的法律责任及义务。简而言之，商品房预售合同，即由商品预售方以及预购方双方共同协商并达成一致意见，商品预售方承诺在约定的有效期内，将事先已经建成的商品房所有权移转至预购方，作为回报，预购方需要向预售方支付定金或者...
商品房预售合同与预售认购书的区别在哪
本质上尚不构成合约，对双方没有强制性约束。2、本质不同。商品房预售合同属于本约，其法律效力与正式买卖合同一样。而预售认购书属于预约，不产生强制性法律效力。3、核心目的不同。预售合同是对房屋基本信息及价格等核心条款进行确认。而认购书只是对房屋进行确认，表达的是对购买房屋的意向。
什么是商品房预售?商品房预售制度是怎样的?
商品房预售，也称为楼花买卖，是指房地产开发商与购房者预先约定，购房者支付定金或预付款，换取未来某一日期拥有实物房的权利。这实质上是一种预售合约，而非成品房的直接交易。预售和现房销售是商品房市场的主要销售模式。预售制度规定，预售的商品房必须具备一定的条件。首先，必须是作为商业化、公开销售...
商品房预售合同是本约吗
然而，认购书则属“预约”性质，从根本意义而言尚未构成真正的合约，因此它无法给双方施加任何形式的强制性义务。其次，两者在实质内容方面亦有显著区分。商品房预售合同无疑处于“本约”的地位，其法律效力与正式的买卖合同无异。相比之下，预售认购书则被视为“预约”，并不产生强制性的法律约束力。最后...
市区商品房预售合同纠纷如何处理
涉及商品房预售合同纠纷问题时，解决之道为：若双方在合约中有明确约定则需依照约定执行；若无明文规定，则以达成的协议为准；如果无法通过协商解决，您有权申请基层组织介入并协助调解；若调解失败，您可以选择向法院提起诉讼；倘若您与对方曾签署过仲裁协议或者在合同中包含了仲裁条款，那么您还可以选择向...
购买期房签合同注意事项有哪些?
1、查看预售证件在签订期房合同之前，一定要先查看该房屋的预售证件，我国目前对商品房预售实行的是许可证制度，《商品房预售许可证》是政府对房产公司预售行为进行有效的法定证件，也是开发商资信状况的重要证明。房产公司如果在没有取得许可证的情况下出售期房，属于违法行为。2.房屋的细节在签订合约时一定...
买房子签合同注意事项的具体内容 买房子时需要注意哪些呢
走廊、楼梯等也需要应有明确界定。4、约定房屋交付时间严格规定房产的交付日期及延期交房的违约条款。5、合同备案签订好商品房预售合同之后，不要忘了还有合同备案这一步，购房者自己要主动去了解开发商是否在合同订立后30日内，到房产管理部门办理登记、备案手续，以便从程序上保证该合同的法律效力。